Форма договора на изделие из искусственного камня. Д О Г О В О Р. А., действующего на основании Устава, с одной стороны,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице, действующего на основании Паспорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем Предмет договора. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий из искусственного камня Цена, количество и ассортимент, которого определены Сторонами в Приложении. Большой выбор столешниц из искусственного камня, барных стоек, моек и. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня. Изготавливаем столешницы, мойки, подоконники из искусственного камня и литьевого мрамора с ГАРАНТИЕЙ СРОКОВ ПО ДОГОВОРУ. Мы производитель, поэтому. Изготовление изделия. Наши мастера в заданные сроки. Быстрое производство столешниц из искусственного камня для ванн и кухонь на заказ. Изготовим качественно и в срок любые интерьерные задумки и. Договор На Изготовление Столешниц Из Искусственного Камня Образец' title='Договор На Изготовление Столешниц Из Искусственного Камня Образец' />ООО Интердек осуществляет изготовление недорогих столешниц и других. Компания Камень мечты занимается изготовлением и установкой таких. Столешницы из искусственного камня по индивидуальным проектам в РостовенаДону. Полный цикл от. Изготовление, доставка и монтаж. Если в результате указанного контрольного обмера Подрядчик придт к выводу о необходимости внесения изменений дополнений в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения дополнения в спецификацию. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4четырех рабочих дней или специально оговоренного срока по соглашению сторон Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления 1. Сумма заказа может измениться после контрольного замера. Права и обязанности сторон. Заказчик обязуется Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора. Принимать результат выполненной работы в течение 3 Трх рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием. Подрядчик обязуется Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором. Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору. Примка изделия. Изготовленное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора. Изготовленное Подрядчиком изделие передатся Заказчику. При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его примке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт примки передачи выполненной работы. Если в ходе примки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте примки выполненной работы. В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5. В случае необоснованного отказа от подписания акта в течение трех рабочих дней с момента передачи изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. Гарантийные обязательства. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненной им работы, включая использованный при е выполнении материал далее использованный материал, продолжительностью 1. В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы. Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы использованного материала в течение 1. Четырнадцати дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика в течение 4. Сорока двух дней. Рассмотрение споров. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность сторон. В случае неисполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком работы по настоящему договору он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 пяти процентов цены работы. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору п. Непреодолимая сила. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующими компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8. Пяти дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах если только они не послужили причиной этого в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Методические Рекомендации По Русскому Языку 7 Класс Разумовская. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне. Прочие условия. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует двенадцать месяцев, если какая либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении. Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору в том числе в спецификациях, которые являются действительными, лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон. Место нахождения и реквизиты сторон Подрядчик ОООКамень мечты Заказчик 1. Московская обл. ,Одинцовский р он,п. Сидоровский с. БИК 0. Тел 8 4. 95 6. Исполнитель                                                                                                                                                  Заказчик.